Договор выполнение работ переработке давальческого сырья

Договор на выполнение работ по переработке давальческого сырья (Книга Брызгалина А.В., Берника В.Р., Головкина А.Н.)

Договор
на выполнение работ по переработке давальческого сырья

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Договор на выполнение работ по переработке давальческого сырья (Книга Брызгалина А.В., Берника В.Р., Головкина А.Н.)

Извлечение из книги Брызгалина А.В., Берника В.Р., Головкина А.Н. Договоры, используемые в хозяйственной деятельности предприятий (Образцы документов) (Часть I)

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2019. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Выполнение работ по «давальческому» договору

Рассмотрим такую ситуацию. Компании заключили договор подряда на строительство (или ремонт) некоего объекта, по условиям которого заказчик должен обеспечить подрядчика строительными материалами для выполнения рабо т п. 1 ст. 704, п. 1 ст. 713, п. 1 ст. 745 ГК РФ . Посмотрим, как подрядчику и заказчику правильно оформить документы и отразить операции по такому договору.

Важные условия договора подряда

По умолчанию (когда в договоре об этом ничего не говорится) работы выполняются из материалов подрядчик а п. 1 ст. 704 ГК РФ . Поэтому если заказчик изъявил желание использовать для проведения подрядных работ свои материалы, то в договоре должно быть указано, что:

  • материалы для выполнения работ предоставляются заказчиком на давальческой основ е п. 156 Методических указаний, утв. Приказом Минфина от 28.12.2001 № 119н (далее — Методические указания) . Право собственности на них остается у заказчика. И подрядчик имеет право использовать давальческие материалы только для тех целей, для которых они были получены;
  • подрядчик обязан представить заказчику отчет об использовании материалов. Ведь заказчик имеет право знать, как расходуются его материал ы п. 1 ст. 713 ГК РФ .

По окончании работ у подрядчика могут остаться неизрасходованные материалы. Поэтому стороны могут сразу при заключении договора определить порядок использования остатков материалов либо решить позже, как с ними поступить (тогда нужно будет подписать допсоглашение к договору). Например, можно договориться, что подрядчик обязан вернуть остатки неизрасходованных материалов заказчику. Стороны могут также решить, что оставшиеся материалы подрядчик не возвращает (они переходят в его собственность), но тогда ему нужно их оплатить, к примеру путем зачета их стоимости в счет стоимости рабо т п. 1 ст. 713 ГК РФ .

Какие документы нужно оформить

Чтобы налоговики не признали передачу давальческих материалов безвозмездной сделкой со всеми вытекающими последствиями, нужно правильно оформить первичку.

Передача давальческих материалов заказчиком

Товарные накладные оформлять не нужно, поскольку отсутствует факт реализации материалов. В этом случае можно:

  • составить в произвольной форме акт приема-передачи. Тогда в нем обязательно должны быть реквизиты, установленные для первичных документов, а его форму необходимо утвердить приказом руководител я ч. 2, 4 ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (далее — Закон № 402-ФЗ) ;
  • оформить накладную на отпуск материалов на сторону по форме № М-15, если применение унифицированных форм первичных документов закреплено в учетной политике. Документ составляется в двух экземплярах (по одному для заказчика и подрядчика).

Например, накладную по форме № М-15 можно оформить так:

НАКЛАДНАЯ № 12
на отпуск материалов на сторону

Всего отпущено одно (прописью) наименований

на сумму Пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот (прописью) руб. 00 коп.

в том числе сумма НДС — (прописью) руб. 00 коп.

Получение давальческих материалов подрядчиком

Основанием для приемки и оприходования давальческих материалов может являться оформленная заказчиком накладная по форме № М-15 п. 47 Методических указаний . При этом сотрудник, ответственный за приемку материалов, должен в строке «Получил» указать фамилию, должность и расписаться.

Если материалы передаются по акту и в нем нет строчки для отметки о приеме материалов, тогда на документе можно поставить штам п п. 49 Методических указаний . Такой штамп должен содержать те же реквизиты, что и приходный ордер.

А если полученные по одному приходному документу материалы нужно распределить на разные склады или разным материально-ответственным лицам, тогда придется дополнительно оформить приходные ордера по форме № М-4.

В производство давальческие материалы передаются по требованиям-накладным (форма № М-11).

Использование подрядчиком давальческих материалов

Как обычно, по факту выполнения работы (а если в договоре выделены этапы проведения работ, то и по окончании каждого промежуточного этапа) подрядчик должен составить акт. Его опять-таки можно оформить либо в произвольной форм е ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ (с учетом правил, о которых мы писали выше), либо по унифицированной (для строительно-монтажных работ это форма № КС-2). При этом для расчетов за выполненные строительно-монтажные работы подрядчику необходимо составлять справку о стоимости выполненных работ и затра т Указания, утв. Постановлением Госкомстата от 11.11.99 № 100 . И по мнению Минфина, такую справку нельзя оформить в произвольной форме, необходима только унифицированная форма № КС-3 Письмо Минфина от 06.02.2015 № 07-01-12/4833 . Поэтому безопаснее применять сразу две унифицированные формы для учета строительных работ — № КС-2 и КС-3.

Обратите внимание, что при использовании для выполнения работ давальческих материалов в заполнении акта есть некие нюансы. Стоимость строительных работ определяется сметой. В ней учитывается стоимость всех требующихся для строительства материалов, включая переданные заказчиком на давальческой основ е п. 4.22 Методики МДС 81-35.2004, утв. Постановлением Госстроя от 05.03.2004 № 15/1; п. 3 ст. 709 ГК РФ . Как указал Минстрой, стоимость материальных ресурсов, поставленных заказчиком, учитывается при взаиморасчетах в составе возвратных сумм Письмо Минстроя от 30.05.95 № 12-155 . При этом возвратные суммы справочно показываются за итогом смет ы п. 4.36 Методики МДС 81-35.2004, утв. Постановлением Госстроя от 05.03.2004 № 15/1 . Таким образом, в акте КС-2 заполняется отдельный раздел «Материалы заказчика» с указанием их стоимости. В итоговую стоимость выполненных работ сумма давальческих материалов не включается, что отражается записью «За минусом материалов заказчика».

Кроме акта, подрядчику нужно представить заказчику отчет о том, сколько фактически было израсходовано его материало в п. 1 ст. 713 ГК РФ . О периодичности представления отчета нужно договориться еще при заключении договора. Отчет можно представлять ежемесячно или один раз за весь период (этап) работ. Форму отчета придется разработать самостоятельно, указав в ней необходимые для первичных документов реквизит ы ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ . Эту форму желательно согласовать при заключении договора для удобства обеих сторон. В отчете нужно указать:

  • наименование и количество полученных и использованных давальческих материалов;
  • данные о неиспользованных остатках материалов.

И оформить его, к примеру, можно так:

Отчет об использовании материалов, переданных заказчиком по договору подряда № 58 от 18.02.2015

Подрядчиком были получены от Заказчика и использованы при выполнении работ по Этапу № 1 в период со 2 марта 2015 г. по 5 июня 2015 г. материалы в следующем объеме (количестве):

Договор на выполнение работ по переработке давальческого сырья

Скачать Договор на выполнение работ по переработке давальческого сырья

  • Рубрикатор
  • Федеральное законодательство
  • Региональное законодательство
  • Налоговый учет
  • Бухгалтерский учет
  • Кадровое делопроизводство
  • Производственный календарь 2017
  • Образец договора дарения
  • Сервисы
  • Формы документов
  • Юридический словарь
  • Cоглашение о разделе имущества супругов
  • План счетов
  • Курсы, ставки, индекс
  • Правила бух. учета
  • Как оформить загранпаспорт
  • Навигация и возможности
  • Помощь
  • Поиск
  • Вступление в наследство по завещанию
  • Как получить материнский капитал
  • Как получить паспорт на квартиру
  • Как оформить развод
  • Образец нового полиса ОМС
  • О сайте
  • О системе
  • Условия использования сайта
  • Технические требования
  • Статьи и обзоры
  • Документы для открытия ИП
  • Регистрация граждан

Сайт использует файлы cookie.Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
© 2010—2019. Справочно-правовая система «ЗаконПрост».

Формы документов

Новости от партнеров

Популярные документы

Договор на выполнение работ по изготовлению продукции из давальческого сырья и хранения готовой продукции

Договор N ______ На выполнение работ по изготовлению продукции из давальческого сырья и хранения готовой продукции

г. Минск «_____» _____ 20__ г.

Частное торговое иностранное унитарное предприятие «____________», в лице директора __________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и СЗАО «____________», в лице генерального директора __________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает полиэтиленовые трубы, далее именуемые «Продукция», своими силами и средствами из материала Заказчика (далее именуемого «Давальческое сырье») Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Номенклатура Продукции, подлежащая изготовлению, и нормы расхода Давальческого сырья должна соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иных стандартов, оговоренных Сторонами. Расходный коэффициент производства полиэтиленовых труб по сырью полиэтилен всех марок составляет не более ____ кг/т.

Количество Продукции, подлежащей изготовлению, и сроки ее изготовления согласовываются Сторонами в Планах — заказах. Заказчик оставляет за собой право изменять при необходимости текущий План-заказ, согласовав эти изменения с Подрядчиком.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Заказчика:

В определенные сроки предоставить давальческое сырье надлежащего качества Подрядчику;

Своевременно оплатить Подрядчику стоимость выполненных и принятых Заказчиком работ;

После окончания сроков переработки своевременно получить от «Подрядчика» готовую продукцию;

Контролировать ход выполнения работ, не вмешиваясь в производственную деятельность.

2.2. Обязанности Подрядчика:

Принимать давальческое сырье на переработку, хранить и выдавать готовую продукцию;

Выполнять переработку давальческого сырья качественно и в срок, установленный настоящим договором;

Собственными силами обеспечить выполнение погрузочно-разгрузочных работ как при приемке сырья на переработку, так и при передаче готовой продукции, в том числе и при получении или отправке грузов по железной дороге;

Своевременно передать заказчику готовую продукцию, изготовленную из давальческого сырья;

Производить складирование и хранение произведенной продукции;

По требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней представить письменный отчет о проделанных работах за месяц и готовности их к сдаче;

Читайте так же:  Транспортный налог после продажи автомобиля

Допускать представителей Заказчика на объект, на котором происходит выполнения работ, для осуществления контроля за ходом выполнения работ и ведением документации;

Получать от Заказчика документацию, необходимую для выполнения работ;

Требовать от Заказчика принятия выполненных работ и готовой продукции;

Получить от Заказчика плату за выполненные и принятые последним работы, а также за хранение произведенной продукции.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы Давальческим сырьем согласно акта передачи к настоящему Договору в соответствии с согласованным Планом-заказом и нормами расхода Давальческого сырья. Давальческое сырье считается переданным в момент предоставления Подрядчику товаросопроводительных документов и подписания акта передачи.

3.2. Доставка давальческого сырья осуществляется автомобильным и/или железнодорожным транспортом на условиях DDU Склад Подрядчика по адресу: ______________________________________ (Инкотермс 2010).

Ж\д реквизиты Подрядчика: ____________________________________

3.3. Изготовленная Подрядчиком Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иных стандартов, оговоренных сторонами;

3.4. Подрядчик обязан обеспечить складирование изготовленной Продукции, ее хранение и забалансовый учет. Подрядчик имеет право смешать сырье одного рода и одного качества, находящееся на ответственном хранении;

3.5. Отгрузка Продукции Подрядчиком Заказчику осуществляется на условиях FCA Склад Подрядчика по адресу: ______________________________________ (Инкотермс 2010) согласно актам передачи Продукции либо по расходным накладным к настоящему договору полномочному представителю Заказчика;

3.6. Приемка давальческого сырья и Продукции для переработки Подрядчиком и Продукции Заказчиком производится:

— по качеству — согласно сертификатам качества, выданным изготовителями;

— по количеству — согласно количеству, указанному в сопроводительных документах (товарных и Товарно-транспортных накладных, актах выполненных работ ит.п.)

3.7. В случае расхождения данных по количеству и качеству поставленного Давальческого сырья и Продукции, полученных соответственно, Подрядчиком и Заказчиком, с данными, содержащимися в сертификатах качества и сопроводительных документах, Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт;

3.8. Порядок рассмотрения претензий по качеству и/или количеству сырья и/или готовой продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь;

3.9. Любая из сторон имеют право потребовать проведение анализов качества и замеров сырья/готовой продукции. Анализ качества проводится испытательной лабораторией. Результаты анализа и замеров оформляются двусторонним актом, который является окончательным и является обязательным для Сторон. Возникшие споры и разногласия решаются в порядке, предусмотренном Настоящим договором;

3.10. Подрядчик может отпускать покупателям готовую продукцию, изготовленную из давальческого сырья и принадлежащих Заказчику, только по разнарядке Заказчика.

3.11. Заказчик может поручить Подрядчику провести реализацию изготовленной продукции, что регулируется дополнительным соглашением, которое определяет права, обязанности сторон в данном случае.

3.12. Подрядчик может приобрести у Заказчика готовую продукцию, изготовленную из давальческого сырья, принадлежащего Заказчику.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ

4.1. Порядок ежемесячно, но не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет ЗАКАЗЧИКУ двусторонний акт выполненных работ.

4.2. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта выполненных работ подписать его и направить Подрядчику.

4.3. В случае мотивированного отказа от приемки Работ Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта выполненных работ обязан передать Подрядчику письменные возражения и направить своего представителя для составления двустороннего акта о выявленных недостатка с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. В случае отсутствия письменных возражений или неприбытия Заказчика в указанный срок, считается, что акт выполненных работ, подготовленный Подрядчиком в первой редакции имеет полную юридическую силу и является обязательным для выполнения сторонами.

4.5. Акт выполненных работ оформляется в 2-х экземплярах и подписываются обеими сторонами. Один экземпляр остается у представителя Заказчика, а один у Подрядчика.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата Заказчиком работ по изготовлению Продукции производится в соответствии с договорными ценами на переработку. (Приложение N 1 к настоящему Договору). В стоимость работ по переработке входит стоимость материально-технического обеспечения, возложенного на Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора и / или дополнительными соглашениями к нему (в том числе стоимость приемки, погрузочно-разгрузочных работ, складирования, хранения, охраны сырья и готовой продукции).

5.2. Оплата Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется на основании двустороннего акта выполненных работ. В данном акте выполненных работ Подрядчик указывает расход давальческого сырья и количество изготовленной продукции.

5.3. Оплата работ Заказчиком производится в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания акта.

5.4. Не позднее 15 числа месяца, следующего после окончания квартала, Стороны составляют акты сверок взаиморасчетов по настоящему договору, остатков давальческого сырья и изготовленной продукции.

6. КАЧЕСТВО РАБОТ

6.1. Качество работ должно соответствовать действующим нормам и правилам.

6.2. Дополнительные требования к качеству работ могут устанавливаться в Дополнительных соглашениях к договору.

6.3. В случае некачественного выполнения работ, допущенных по вине Подрядчика, Подрядчик обязан за свой счет ликвидировать все недостатки в выполненных работах в порядке, предусмотренным настоящим Договором.

6.4. Заказчик несет ответственность за качество сырья, предоставляемых Подрядчику для выполнения работ по настоящему Договору. В случае, если брак готовой продукции возник из-за недостатков сырья, недостатки устраняются за счет Заказчика.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

7.1. Поставка на склад сырья и отгрузка со склада готовой продукции осуществляется силами и средствами Заказчика, приемка, погрузочно-разгрузочные работы, складирование, охрана и подача на площадку материалов, необходимых для выполнения Договора, осуществляется силами Подрядчика. Заказчик контролирует качество и количество поставки готовой продукции, на нем лежит риск их случайной утраты и повреждения с момента приемки от Подрядчика. Заказчик по возможности обеспечивает место для хранения необходимого запаса сырья и готовой продукции.

7.2. Работы по данному договору выполняются из материалов Заказчика и техническими средствами Подрядчика.

7.3. Право собственности на давальческое сырье и изготовленную из нее продукцию принадлежит Заказчику. В процессе переработки давальческого сырья и изготовленная из нее продукция находится у Подрядчика на условиях ответственного хранения.

8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

8.1. Стороны обеспечивают соответствие качества выполняемых работ.

8.2. Подрядчик осуществляет периодические проверки и испытания качества сырья, готовой продукции. Результаты проверок оформляются протоколом (актом) за подписью сторон. При отсутствии представителя Заказчика Подрядчик проводит их самостоятельно.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность относительно условий и положений настоящего договора и не разглашать информацию, содержащуюся в настоящем договоре, третьим лицам без письменного разрешения второй Стороны.

9.2. Несмотря на вышеизложенное, каждая из Сторон имеет право предоставить такую информацию государственному органу, уполномоченному на получение такой информации в соответствии с законодательством, а равно Хозяйственному Суду, уполномоченному рассматривать споры между Сторонами настоящего договора и возникающие из настоящего договора.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору согласно законодательству Республики Беларусь.

10.2. За просрочку поставки и (или) недопоставку товара Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,3% (три десятых) процента от стоимости не поставленного и (или) недопоставленного в срок сырья за каждый день.

10.3. За поставку сырья, качество которого не соответствует техническим требованиям производителя, паспортам качества, гигиеническим заключениям и другой нормативной документации, относящейся к товару, Подрядчик имеет право требовать уплаты пени в размере 0,3% (три десятых) процента от стоимости товара не соответствующего требованиям нормативно-технической документации.

10.4. В случае претензий Заказчика Подрядчик обязуется компенсировать следующие расходы Заказчика, понесенные в связи с рассмотрением и урегулированием исключительно обоснованных претензий по настоящему договору: транспортные, таможенные и экспертные.

10.5. В случае невозможности разрешения спорных вопросов путем переговоров они подлежат разрешению в Хозяйственном Суде ___________________.

10.6. К отношениям сторон по настоящему Договору применяется законодательство Республики Беларусь.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

11.1. Заказчик и Подрядчик освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые каждая Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить возможными разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события чрезвычайного характера как:

— иные катастрофы техногенного характера;

— иные разрушительные явления природы и неблагоприятные погодные явления;

— военные действия (как с объявлением войны, так и без объявления войны);

— принятие нормативно-правовых актов;

Любое из обстоятельств непреодолимой силы должно непосредственно препятствовать или иным образом задерживать исполнение условий Договора.

К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности забастовки и саботаж персонала Заказчика или Подрядчика, нарушение обязательств со стороны контрагентов Заказчика и Подрядчика, на рынке необходимых для исполнения Договора сырья, материалов и товаров, отсутствие у Стороны по Договору необходимых денежных средств.

11.2. При наступлении указанных в подпункте 11.1. Договора обстоятельств, Заказчик или Подрядчик соответственно должны без промедления, но не позднее пяти дней с момента возникновения этих обстоятельств, известить о них в письменной форме другую Сторону по Договору. По прекращению указанных в подпункте 11.1. обстоятельств и их последствий, Заказчик или Подрядчик соответственно должны без промедления, но не позднее пяти дней с момента прекращения этих обстоятельств и их последствий, известить об этом другую Сторону по Договору в письменном виде.

Если Стороны по Договору не направят или несвоевременно направят извещение, предусмотренное настоящей статьей Договора, Сторона, не направившая извещение, обязана возместить другой Стороне понесенные его вследствие этого убытки.

11.3. Стороны подтверждают, что наступление обстоятельств непреодолимой силы не будет являться уважительной причиной для расторжения или изменения Договора, если иное не будет предусмотрено соглашением Сторон.

11.4. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующим документом Торгово-промышленной Палаты Республики Беларусь или иным компетентным органом.

11.5. Бремя доказывания, что любое из непредвиденных событий привело к обстоятельствам непреодолимой силы, лежат на Стороне Договора, ссылающейся на такие события.

11.6. Допущенные любой из Сторон Договора упущения, делающие невозможным исполнение настоящего Договора или иным образом кардинально меняющее ситуацию, не квалифицируется как непреодолимая сила.

12. СРОК ДОГОВОРА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «___» ______ 20__ года.

12.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

12.2.1. По соглашению Сторон;

12.2.2. По требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной, а также по иным уважительным причинам с возмещением другой стороне реального ущерба, причиненного расторжением Договора;

Читайте так же:  Закон 439 фз

12.2.3. В иных случаях, установленных законом или настоящим договором.

12.3. При расторжении настоящего Договора инициативная Сторона должна уведомить другую сторону о предстоящем расторжении не менее чем за 10 (десять) дней до даты расторжения Договора и заключить дополнительное соглашение о расторжении договора.

12.4. В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам, в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим договором за исключением законных правопреемников, третьим, лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

13.2. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считаемся конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение 5 (пяти) лет. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

13.3. Все извещения, требования и (или) иные договоренности между Сторонами должны быть совершены в письменной форме и надлежащим образом переданы по последнему известному адресу Стороны, которой адресуется данное извещение, требование или договоренность.

13.4. При изменении адреса, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в течение 3 (трех) рабочих дней. В противном случае сообщения, переданные но последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

13.5. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения сторон регламентируются действующим законодательством Республики Беларусь.

13.6. Заголовки статей настоящего Договора предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во внимание при толковании Договора.

13.7. Настоящий Договор выражает все договорные условия между Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, согласования и представления между Сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в тексте настоящего Договора, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

13.8. Заказчик несет ответственность за достоверность передаваемых документов на сырье, являющийся предметом по настоящему Договору.

13.9. Стороны по Договору подтверждают, что любые исправления, в том числе дополнения и изменения, по тексту Договора, вносимые путем дописки (рукописной или печатной), имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении Сторонами в каждом отдельном случае и скреплении мастичными оттисками печатей Поставщика и Покупателя.

13.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

13.11. Факсимильные копии договора, приложений, дополнительных соглашений и иных документов, согласованные, подписанные и скрепленные печатями имеют полную юридическую силу для обеих сторон-участников настоящего договора.

Договор выполнение работ переработке давальческого сырья

Образец (бланк; форма; шаблон; пример)

ДОГОВОР

на выполнение работ по переработке сырья на возвратной основе

(давальческий договор; договор подряда переработки давальческого сырья)

г. «____»_______ 20__ г.

в лице _______________________________________________________________________ ,

действующего на основании ____________________________________________________ ,

с одной стороны, и

в лице генерального директора __________________________________________________ ,

действующего на основании Устава, с другой стороны,

заключили настоящий договор (далее по тексту – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК обязуется вы­полнить в соответствии с условиями договора квалифициро­ванную работу (требования раздела 2 договора) по переработке сырья ЗАКАЗЧИКА, а последний обязу­ется принять результат этой работы и оплатить его.

2. ХАРАКТЕР РАБОТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЫРЬЯ

ПОДРЯДЧИК по договору осуществляет на своих технологических установках переработку поставленного ЗАКАЗЧИКОМ сырья путем применения технологий на основании полученного ПОДРЯДЧИКОМ патента от «___»_________ ______ г. №_________________ (свидетельства; Ноу-хау).

3. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

3.1. Результатом выполненных работ по договору явля­ется ______________________ (вид) продукция, полученная при переработке поставленного сырья и определенная в Спецификации на выработку готовой продукции – Приложение №3 к договору.

3.2. Норма выхода (расходный коэффициент) и требования к качеству (ТУ, ГОСТ) вырабатываемой продукции определены в Приложении №3 к договору. При изменении фракционного и структурно-группового состава сырья нормы выхода продукции уточняются сторонами в течение ___ дней с момента предоставления ЗАКАЗЧИКУ данных физико-химического анализа, полученных в лаборатории входного сырья ПОДРЯДЧИКА при проведении им лабораторного анализа сырья.

3.3. ПОДРЯДЧИК обязуется передать ЗАКАЗЧИКУ продукцию, указанную в п.3.1 договора, в сроки и на условиях, определенных договором.

3.4. ПОДРЯДЧИК гарантирует, что он располагает всеми необходимыми знаниями, опытом, разрешающими документами и оборудованием, обеспечивающими прием сырья, его переработку и отгрузку готовой продукции в соответствии с условиями договора.

4. СЫРЬЕ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Работы выполняются из сырья ЗАКАЗЧИКА. Наименование, цена, сроки поставки, технические условия (ТУ, ГОСТ) и объем сырья определяются в Спецификации на поставку сырья — Приложение №1 к договору.

4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения сырья до его передачи ПОДРЯДЧИКУ несет ЗАКАЗЧИК.

4.3. Качество сырья подтверждается паспортом (сертификатом) качества производителя сырья. В случае недоброкачественности предоставленного сырья ЗА­КАЗЧИК обязан произвести его замену в срок _________ дней с момента получения результатов анализа лаборатории входного сырья ПОДРЯДЧИКА. Под недоброкачественностью сырья понимается невозможность его использования для получения продукции, оговоренной в п.3.1 договора.

4.4. Условия поставки сырья ПОДРЯДЧИКУ:

4.4.1. Спецификации на поставку сырья составляются на _________ (период времени) и дополнительно согласовываются сторонами ежемесячно не позднее чем за 5 дней до начала поставок. Ежемесячно не позднее чем за 15 суток до начала отгрузки ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ и грузоотправителю сырья подтверждение станции назначения о готовности приема каждой месячной партии сырья.

4.4.2. Поставка сырья производится _______________ (вид транспорта) транспортом до ________________ (место передачи) ПОДРЯДЧИКА.

4.4.3. Норма разгрузки (слива; оборота) одной отправки у ПОДРЯДЧИКА не должна превышать 48 часов с момента прибытия груза в место передачи и до момента возврата транспортного средства (вагона; цистерны; полувагона и т.д.). Время нахождения транспортного средства у ПОДРЯДЧИКА определяется по подлинникам накладных (ж/д; авто). Возврат осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ по реквизитам, указанным в накладной в соответствии с Правилами перевозок грузов.

4.4.4. Датой передачи сырья на переработку, поставленного ЗАКАЗЧИКОМ ж/д транспортом, считается дата штемпеля станции назначения на ж/д накладной.

Дата передачи сырья, поставленного трубопроводным транспортом, определяется ПОДРЯДЧИКОМ по мере прохождения партии сырья через замерный узел ПОДРЯДЧИКА.

4.4.5. Учет поступающего сырья производится по мере его поступления и подтверждается промежуточными актами, подписываемыми через каждые ___________ дней уполномоченными представителями сторон на основании данных учета на замерном узле ПОДРЯДЧИКА и отгрузочных и товаросопроводительных документов, предъявляемых ПОДРЯДЧИКУ ЗАКАЗЧИКОМ или его грузоотправителями. Промежуточные акты

Объемы месячной поставки отражаются в акте приема-передачи сырья на переработку за подписями уполномоченных представителей сторон по форме, приведенной в Приложении №2 к договору. Акт приема-передачи сырья подлежит согласованию и подписанию не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем поставки.

4.4.6. Сырье должно быть затарено таким образом, чтобы исклю­чить порчу и (или) уничтожение его на период поставки до приемки ПОДРЯДЧИКОМ.

4.4.7. Сырье должно быть промаркировано в соответствии с уста­новленными ГОСТами.

4.5. Приемка сырья по количеству и качеству осуществляется сторонами в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР №П-6 и №П-7.

5. ОПЛАТА СЫРЬЯ ЗАКАЗЧИКА

5.1. ПОДРЯДЧИК обязуется в течение ________ дней с момента передачи оплатить сырье, предоставляемое на переработку. Право собственности на сырье переходит к ПОДРЯДЧИКУ в момент его передачи, оговоренный в п.4.4.4 договора.

5.2. Оплата предоставляемого на переработку сырья осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА

6.1. ЗАКАЗЧИК выплачивает полную стоимость продукции, слагаю­щуюся из расходов по переработке сырья. Расходы по переработке сырья складываются из всех издержек ПОДРЯДЧИКА, включая стоимость сырья (по разделу 5 договора) и его вознаграждения.

Стоимость расходов по переработке сырья определяется согласно приблизи­тельной смете (Приложение №4 к договору), которая подлежит уточнению сторонами в случае изменения условий формирования статей расходов (изменения цен на энергоресурсы и т.п.).

6.2. В случае необходимости превышения приблизительной сметы ПОДРЯДЧИК обязан письменно известить об этом ЗАКАЗЧИКА в тече­ние ___ дней. К извещению должны быть приложены документы, обосновы­вающие повышение сметы.

6.3. ЗАКАЗЧИК обязан в течение ____ дней после получения извещения дать ПОДРЯДЧИКУ соответствующий ответ о подтверждении заказа или об отказе от договора. Неполучение ответа в установленный срок считается подтверждением заказа.

6.4. Существенным считается превышение приблизительной сметы более чем на _____% от общей суммы приблизительной сметы.

6.5. Расходы по оформлению дополнительного плана перевозок, транспортировке продукции до станции назначения покупателя, транспортировки продукции в ж/д в/ц, отгрузке продукции трубопроводным транспортом, таможенным платежам, налогам, сборам, взимаемым в РФ при экспорте российских товаров, штрафные санкции при невыполнении планов перевозок, в том числе дополнительных планов по вине ЗАКАЗЧИКА относятся на ПОДРЯДЧИКА с последующим возмещением ЗАКАЗЧИКОМ в денежной форме согласно выставленных ПОДРЯДЧИКОМ счетов.

6.6. Расходы по транспортировке сырья до станции назначения ПОДРЯДЧИКА при транспортировке в собственных или арендованных ж/д цистернах, а также затраты по возврату этих цистерн несет ЗАКАЗЧИК.

6.7. Стороны ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, производят сверку расчетов по договору и подписывают акт сверки. Сумма задолженности одной из сторон подлежит погашению в пользу другой стороны не позднее 30 дней с даты подписания сторонами акта сверки.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Расчет по переработке и ранее оплаченного ПОДРЯДЧИКОМ сырья осуществляется единовременно.

7.2. Сроки оплаты:

— в течение ______ дней с момента подписания договора аванс (задаток) в размере ________________________;

— в течение __________ дней с момента подписания Акта выработки готовой продукции окончательный расчет.

7.3. Порядок оплаты: в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА или векселями.

7.4. ЗАКАЗЧИК обязан известить ПОДРЯДЧИКА об осуществлении платежа в срок _____ рабочих дней с момента осуществления платежа путем направления телеграммы с уведомлением или факса.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

8.1. ПОДРЯДЧИК обязуется приступить к переработке каждой поставленной партии сырья не позднее одного рабочего дня с момента поставки партии и обеспечить изготовление продукции в срок не более десяти дней с правом досрочного выполнения, а в случае возникновения производственных осложнений – в сроки, дополнительно согласованные сторонами.

8.2. По окончании выполнения работ по переработке партии сырья ПОДРЯДЧИК обязан письмен­но известить ЗАКАЗЧИКА о готовности продукции к сдаче в течение _____ рабочих дней.

Читайте так же:  Договор поставки английский образец

ПОДРЯДЧИК сохраняет право собственности на выработанную продукцию до момента ее передачи ЗАКАЗЧИКУ.

Момент перехода права собственности на выработанную продукцию от ПОДРЯДЧИКА к ЗАКАЗЧИКУ устанавливается отдельно на каждый вид продукции и оговаривается в Спецификации на выработку готовой продукции (Приложение №3 к настоящему договору).

По настоящему договору устанавливается два момента перехода права собственности:

8.2.1. Дата фактической передачи продукции перевозчику (дата отгрузки) для отправки по указанным ЗАКАЗЧИКОМ реквизитам или дата передачи ЗАКАЗЧИКУ в случае самовывоза. Отгрузка продукции ЗАКАЗЧИКУ осуществляется на основании надлежаще оформленной доверенности на ее получение. В спецификации обозначается как «Дата отгрузки».

8.2.2. Дата подписания сторонами акта приема-передачи продукции (Приложение №6 к договору ). В спецификации обозначается как «Дата подписания акта приема-передачи».

8.3. Остановки на плановый ремонт своих технологических установок ПОДРЯДЧИК согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ в январе текущего года с целью совмещения данных остановок с ремонтом установок производителей сырья. Не позднее чем за 30 дней до намечаемой даты остановки стороны уточняют окончательный совмещенный график остановки на плановый ремонт. Сроки поставки сырья и отгрузки продукции в период планового капитального ремонта согласовываются сторонами отдельно.

8.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы (продукции) до ее передачи ЗАКАЗЧИКУ несет ПОДРЯДЧИК.

8.5. ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

9. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПЕРЕРАБОТАННОГО СЫРЬЯ

9.1. Переработанное сырье должно быть представлено ЗАКАЗЧИКУ в виде готовой продукции, оговоренной в п.3.1 договора. ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ паспорта качества (сертификаты) на каждый объем выработанной продукции.

9.2. Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами по промежуточным актам выработки готовой продукции в течение ______ рабочих дней с момента извещения ЗАКАЗЧИКА о готовности очередной партии переработанного сырья с выставлением счетов за переработку.

В течение ____ рабочих дней после подписания Акта выработки готовой продукции ЗАКАЗЧИК обязан представить ПОДРЯДЧИКУ отгрузочные реквизиты получателя продукции.

В случае непредоставления ЗАКАЗЧИКОМ реквизитов отгрузки на выработанную продукцию в течение _______ дней с момента подписания Акта выработки готовой продукции или неподписания данного акта в установленный срок, ПОДРЯДЧИК вправе реализовать необеспеченный реквизитами объем продукции по собственному усмотрению с восполнением недопоставленного объема продукции в последующие периоды в сроки, отдельно согласованные сторонами.

ПОДРЯДЧИК вправе самостоятельно реализовать необеспеченный реквизитами объем продукции полностью (все виды выработанной продукции) или выборочно (отдельные виды выработанной продукции). При самостоятельной реализации ПОДРЯДЧИКОМ отдельных видов выработанной продукции, ЗАКАЗЧИК обязан исполнить свои обязательства в отношении оставшихся видов продукции.

Количество выработанной и отгруженной ЗАКАЗЧИКУ продукции по итогам месяца фиксируется в соответствующих Актах выработки готовой продукции согласованной формы (Приложение №5 к договору) за подписями уполномоченных представителей сторон. Акты выработки готовой продукции подлежат согласованию и подписанию сторонами не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем передачи продукции.

Количество продукции определяется за каждый отчетный месяц исходя из количества и состава фактически поставленного сырья.

9.3. Отгрузка полученной продукции ЗАКАЗЧИКУ или указанному им лицу осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ в следующем порядке:

9.3.1. ПОДРЯДЧИК согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ предварительный график отгрузки продукции с указанием ожидаемого количества, направлений и сроков отгрузки. По внутренним направлениям – не позднее, чем за 15 дней до начала каждого месяца отгрузки.

9.3.2. Передача продукции, погруженной в железнодорожные вагоны, производится на станции _____________________________________________.

9.3.3. В случае отгрузки продукции в собственных или арендованных ПОДРЯДЧИКОМ цистернах, ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить возврат порожних цистерн. Норма разгрузки (слива; оборота) одной отправки у ЗАКАЗЧИКА не должна превышать 48 часов с момента прибытия транспортного средства на станцию назначения ЗАКАЗЧИКА в груженом состоянии и до момента возврата на эту станцию в порожнем состоянии. Время нахождения транспортного средства у ЗАКАЗЧИКА определяется по подлинникам ж/д накладных. Возврат порожних транспортных средств осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ по реквизитам, указанным в ж/д накладной (графа «Наименование груза») в соответствии с Правилами перевозок грузов.

9.3.4. Спецификации на отгрузку продукции согласовываются сторонами ежемесячно не позднее чем за пять дней до начала отгрузки.

Приемка продукции о количеству и качеству осуществляется сторонами в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР №П-6 и №П-7.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За нарушение условий договора виновная сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.2. ПОДРЯДЧИК по договору несет от­ветственность за необеспечение вследствие производственных упущений фактического выхода продукции в сравнении с согласованной сторонами нормой выхода продукции при условии соответствия поставленного ЗАКАЗЧИКОМ сырья требованиям согласованных ТУ. В этом случае порядок возмещения объема недопоставленной продукции согласовывается сторонами дополнительно.

10.3. Стороны обязуются рассматривать претензии по качеству и/или количеству сырья или продукции не позднее 30 дней с даты их получения.

10.4. Претензии, предъявленные сторонами в отношении отдельных партий сырья (продукции), отгруженных по договору, не являются основанием для отказа сторон от отгрузки и приемки следующих партий.

10.5. Виновная сторона несет ответственность согласно Транспортному уставу железных дорог РФ за задержки установленных сроков отправки порожних ж/д цистерн.

11.1. При невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон своих обязательств по договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясений, наводнений, пожаров и других стихийных бедствий, блокады, войны и действий военного характера, эмбарго, запретительных действий государственных органов, а также других не зависящих от воли сторон чрезвычайных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и предусмотреть при заключении договора, срок исполнения обязательств переносится на период, в течении которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие указанных в п. 11.1 договора обстоятельств, должна известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств. Уведомление должно быть подтверждено соответствующим компетентным органом.

11.3. Если указанные в п. 11.1 договора обстоятельства не прекращаются в течение 2-х месяцев, любая из сторон вправе поставить вопрос о расторжении договора. При этом лицо, не исполнившее обязательства по договору ввиду форс-мажорных обстоятельств не несет ответственности за их невыполнение.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Все действия сторон, определяемые договром, являются коммерческой тайной. Вся информация, переписка и прочие документы, касающиеся ведения дел по предмету договора, строго конфиденциальны.

Копии текста договора и его дополнений могут быть представлены без согласия другой стороны только организациям, обслуживающим операции по реализации договора и органам, имеющим на это право в соответствии с законодательством РФ.

Промежуточные акты, предусмотренные договором офорляются по согласованной форме ежемесячных актов.

12.2. В случае расторжения договора или прекращения его действия условия конфиденциальности по договору сохраняются в силе в течение двух лет.

12.3. В случае возникновения разногласий по качеству сырья (продукции), окончательным и обязательным для обеих сторон будет результат анализа, произведенного незаинтересованными организациями, определенными по предварительному согласованию сторон.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и действует с момента подписания до ________ 20____ г., а в части взаиморасчетов до их полного завершения. Действие договора может быть продлено на следующий календарный период дополнительным соглашением, подписанным сторонами.

13.2. В случаях, не предусмотренных договором, сторо­ны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

13.3. После подписания договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и прото­колы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся договора, теряют юридическую силу.

13.4. Все исправления по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае. Все приложения, изменения и дополнения к договору являются его неотъемлемой частью и действительны если они подписаны полномочными представителями сторон и скреплены печатью.

13.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения условий договора, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия споры рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

13.6. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

13.7. Связь между сторонами осуществляется путем отправления почтовых либо факсимильных сообщений. Данные факсимильные сообщения принимаются сторонами в качестве документов, предусмотренных договором, при условии последующего оформления их сторонами в установленном порядке.

14. УСЛОВИЯ СОГЛАСОВАНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

14.1. Полномочными представителями сторон по договору являются:

ПОДРЯДЧИК ______________________________________________тел. ___________

ЗАКАЗЧИК ________________________________________________тел. ___________

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Почтовый адрес и индекс: __________________________

Телефон ________, телетайп _________ , факс ________

Расчетный счет № __________________в _____________________

Корреспондентский счет: ___________________________ , БИК ________

ИНН ___________________, ОГРН _____________________

Почтовый адрес и индекс: __________________________

Телефон ________, телетайп _________ , факс ________

Расчетный счет № __________________в _____________________

Корреспондентский счет: ___________________________ , БИК ________

ИНН ___________________, ОГРН _____________________

15.3. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг дру­га в случае изменения сведений, указанных в п. 14 и 15 договора.

_________________ /_____________________/ _________________ /__________________/

Похожие статьи:

  • Лицензия на ais Лицензия Cisco SLASR1-AIS По Вашему запросу за 30 минут: Подберем для Вас оборудование и аналоги Окажем Вам техподдержку Лицензия Cisco SLASR1-IPB Cisco ASR 1000 IP BASE Licens Вы можете купить SLASR1-AIS в магазине НЕТВОРК-МСК по выгодной цене со склада или […]
  • Порядок гос регистрация ип Глава VII.1. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей (ст.ст. 22.1 - 22.3) Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ Федеральный закон дополнен главой VII.1, вступающей в силу с 1 января 2004 г. Глава VII.1. […]
  • Полномочия федеральных органов власти в системе социального страхования Глава IV. Полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области социального обслуживания (ст.ст. 20 - 21) Глава IV. Полномочия федеральных органов государственной власти и органов […]
  • Закон о защите прав потребителей весь текст Глава II. Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям (ст.ст. 18 - 26.2) Глава II. Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям См. схему "Защита прав потребителей при продаже товаров" Вы можете открыть актуальную версию документа прямо […]
  • Окружные флотские военные суды полномочия Глава II. Система и полномочия военных судов (ст.ст. 8 - 25) Глава II. Система и полномочия военных судов Информация об изменениях: Федеральный конституционный закон дополнен статьями 12.1 - 12.16 с момента вступления в силу соответствующих законодательных актов о […]
  • Правоспособность это гражданский кодекс Статья 17. Правоспособность гражданина Статья 17. Правоспособность гражданина См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 17 ГК РФ 1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми […]