Договор по очистке кровли

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, расположенных по адресам, указанным в пункте 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2. Адреса зданий, кровли которых Подрядчик обязуется очищать от снега и наледи:

— улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

— улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

— улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

— улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

— улица ______________________________, дом _____, корпус _____.

1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:

1.3.1. Начало работ: __________________________________________.

1.3.2. Окончание работ: _______________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы.

2.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи. Заявка подается в следующем порядке: _________________________.

2.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. В течение _______________ с момента получения заявки от Заказчика произвести работы по очистке кровли.

2.2.2. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения.

2.3. Подрядчик _______________ (имеет/не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. Ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Подрядчика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по Договору составляет _____ (__________) рублей.

3.2. Подрядчик по окончании отчетного периода, который составляет _______________, представляет Заказчику Акт приема-сдачи работ, счет на оплату работ и счет-фактуру. Заказчик в течение _____ дней со дня получения подписывает Акт приема-сдачи работ. В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится.

3.3. Оплата выполненных работ производится в течение _____ дней с момента подписания Акта приема-сдачи работ.

3.4. Обязательство по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от стоимости выполненных работ и предъявленных к оплате за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне _________________________ (убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками/только убытки/только предусмотренные Договором неустойки).

4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора.

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Договор оказания услуг по очистке кровли зданий от снега и наледи

оказания услуг по очистке кровли зданий от снега и наледи.

г. Санкт-Петербург. «____»_____________ 2012 года

Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, «Морпорт СПб» действующего на основании договора о передаче полномочии единоличного исполнительного органа управляющей организации №12-300612/Ю-6 от 01.01.2001 года, доверенности (бланки 77 АА 6802355, 77 АА 6802356, 77 АА 6802357, 77 АА 6802358, 77 АА 6802359, 77 АА 6802360) от 01.01.2001 года, удостоверенной нотариусом города Москвы в реестре за № 3д-942, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДРЯДЧИК действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется на его объектах выполнять услуги по очистке кровель (крыш) от снега, сосулек и наледи (далее Работы), а Заказчик обязуется оплачивать данные услуги в соответствии с настоящим Договором.

1.2. Виды и стоимость услуг по очистке крыш от снега, сосулек и наледи определены в «Тарифах на работы» (Приложение ).

1.3. Необходимые для оказания услуг инструменты, средства и материалы приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

1.4. Услуги, не являющиеся предметом настоящего Договора, оказываются Подрядчиком по заявке Заказчика после заключения соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору.

1.5. В случае невозможности оказания услуг (отсутствия у Подрядчика соответствующего разрешения/лицензии на выполнение каких-либо работ/услуг, являющихся предметом настоящего договора), Подрядчик вправе привлечь для этого третье лицо с согласия Заказчика без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Начало оказания услуг по очистке кровель от снега и наледи — следующий день с момента подписания «акта технического состояния Объектов порт СПб» (Приложение , далее «Акт ТСО»), в котором фиксируется техническое состояние конструктивных элементов зданий (кровельного покрытия, свесов и пр.), состояние коммуникаций и другого оборудования на зданиях, а так же указывается дата передачи Объектов порт СПб» Подрядчику для производства работ.

2.2. Технические характеристики объектов Заказчика, подлежащих уборке от снега и наледи, указаны в Приложении № 4 настоящего договора.

2.3. Все акты по настоящему Договору подписываются при совместном участии представителей Заказчика и Подрядчика.

2.4. Окончание работ по настоящему Договору – 31 мая 2013 года.

2.5. По договоренности сторон срок начала и окончания Работ может быть изменен путем оформления отдельных дополнительных соглашений.

2.6. Истечение срока действия настоящего договора, его досрочное расторжение, либо односторонний отказ от его исполнения не влекут за собой прекращение прав и обязанностей сторон, возникших соответственно до истечения срока действия договора или до момента, с которого он считается расторгнутым.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1.Услуги по очистке кровель зданий от снега, льда и сосулек выполняются Подрядчиком в соответствии с отдельными заявками Заказчика, направляемыми за 24 часа до начала оказания услуг и оформляются в письменном виде или сообщаются по телефонам:
……………(указываются тлф подрядчиков)……. с указанием объектов, площади очистки, сроков выполнения Работ (в разумных пределах, но не более 72 часов со времени подачи заявки) и стоимости Работ. Форма заявки прилагается (Приложение ).

3.2. Для соблюдения сроков выполнения Работ Подрядчик самостоятельно привлекает необходимое количество рабочих для выполнения заявки. Очередность очистки кровель и оптимальное количество рабочих на объектах в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком. Выполнение Работ по заявкам Подрядчиком производится, не зависимо от дня недели, выходных и праздничных дней.

3.3. Подрядчик выполняет Работы, привлекая для этого специально подготовленный для работы на высоте персонал (рабочих), используя при этом собственную страховочную оснастку и приспособления, необходимые для безопасного и качественного выполнения Работ.

3.4. При выполнении Работ Подрядчик обеспечивает ограждение места сброса снега, наледи и контролирует отсутствие доступа людей и транспорта в эти места.

3.5. Подрядчик оказывает услуги только на кровлях, оборудованных страховочными средствами и ограждениями. В случае отсутствия ограждения Подрядчик организует привлечение к работам специально обученных специалистов и обеспечивает страховку своих сотрудников с использованием спецсредств.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Работ по настоящему договору формируется за время действия договора на основании актов выполненных работ, подписанных Сторонами. Стоимость услуг, оказываемых Подрядчиком по настоящему договору, определяется на основании приложенных к договору тарифов (Приложение ).

4.2. В течение трех дней по окончанию Работ по каждой заявке Подрядчик составляет и подписывает акт выполненных работ (услуг), являющихся основанием для подрядчика по выставлению счет-фактуры Заказчику, с указанием суммы оплаты, а также размера НДС.

4.3. Подрядчик передает подписанный двусторонний акт выполненных Работ (услуг) и счет-фактуру непосредственно Заказчику через своего представителя. В доказательство получения счет-фактуры и акта выполненных работ (услуг), Заказчик расписывается в реестре счетов, которые ведет Подрядчик.

4.4. Оплата счета-фактуры производится Заказчиком в течение пятнадцати банковских дней со дня его получения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

4.5. Оплата пропусков для прохода на режимную территорию осуществляется Заказчиком.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.Сдача-приемка выполненных Работ производится сторонами по «актам о приемке выполненных работ» в течение одного дня с момента извещения Подрядчиком Заказчика о готовности к сдаче результатов Работ. При необходимости представляются акты на скрытые работы и исполнительная документация.

Читайте так же:  Временная регистрация по месту проживания иностранного гражданина

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика принять выполненные Работы, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых за счет Подрядчика, и определением сроков их выполнения.

5.3.Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами «акта о приемке выполненных работ».

5.4. Не менее чем за 10 (десять) календарных дней до срока окончания Работ по настоящему Договору, Заказчик назначает комиссию по приемке Объектов порта после окончания работ по очистке крыш от снега и наледи. Комиссия организуется при совместном участии представителей Заказчика и Подрядчика. Результатом работы комиссии является «акты технического состояния Объектов» (по форме Приложение ) с указанием всех выявленных повреждений и описанием мер по их устранению, а так же неблагоприятных последствий для Заказчика, являющихся следствием возникновения указанных повреждений. Устранение выявленных повреждений и неблагоприятных последствий, являющихся их следствием, производится за счет Подрядчика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.1. Приступить к выполнению заявки по Работам на следующий день после ее получения. Выполнять Работы в соответствии с требованиями п. 3 и соблюдением требований охраны труда изложенных в «Межотраслевых правилах по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ 012-2000 и в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Соблюдать требования пожарной безопасности при проведении Работ.

6.1.2. Качественно и в срок, указанный в ст. 2 и 3 настоящего договора, в соответствии с действующими СНиП и иными обязательными требованиями, выполнить требуемый объем Работ.

6.1.3. Представить Заказчику, по его просьбе, оценку стоимости Работ до их начала.

6.1.4. Немедленно информировать Заказчика в случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению Работ.

6.1.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности в организации Заказчика при проведении Работ в соответствие с условиями договора.

6.1.6. По окончанию Работ известить Заказчика о готовности результата Работ к сдаче.

6.1.7. В течение трех дней с даты подписания «акта о приемке выполненных Работ», либо «прекращения выполнения Работ» по иным основаниям, вывезти с объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, строительный и прочий мусор.

6.1.8. Возмещать суммы штрафов и иных платежей, налагаемых на Заказчика за нарушения Подрядчиком требований нормативных документов в области экологии и строительства, возникших в результате выполнения услуг, осуществляемых по договору. За нарушения установленного порядка выполняемых услуг в соответствии с п.1.1 Договора, законодательства об охране труда, а также нести ответственность за ущерб, причиненный Заказчику и третьим лицам при проведении Работ, в соответствии с действующим законодательством РФ. Подрядчик осуществляет оплату указанных сумм в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требований о возмещении.

6.1.9. Выполнять Работы, используя уборочный инвентарь, исключающий повреждение кровельных покрытий, ограждений, водосливных систем зданий и др. подобных повреждений. В случае обнаружения на Объектах СПБ» повреждений не указанных в «актах ТСО» (п. 2.1. договора), возникших, в период с начала оказания услуг по настоящему Договору до окончания Работ по очистке кровель от снега и наледи, Заказчиком назначается совместная с Подрядчиком комиссия по фиксированию характера и видов повреждений. Результатом работы комиссии является «акт технического состояния» с указанием повреждений и описанием мер по их устранению, а так же неблагоприятных последствий для Заказчика, являющихся следствием возникновения указанных повреждений. Форма данного акта представлена в Приложении № 3.

6.1.10. Нести ответственность (компенсировать или произвести ремонты), в соответствии с действующим законодательством РФ, за нанесение любого материального ущерба Заказчику (в т. ч. за механические повреждения кровельного покрытия крыш и др. повреждения согласно п.6.1.9.) и третьим лицам, а также за причинение физического вреда здоровью или в случае смерти третьих лиц, возникшие при оказании услуг или некачественного и несвоевременного (нарушение п.3.1.) их исполнения.

6.1.11. Соблюдать требования режима и пропускной системы на территории морского порта СПб в соответствии с « Инструкцией о режиме и пропускной системе в Морском порту Санкт-Петербург», объектов Заказчика.

6.1.12. Подрядчик обязуется незамедлительно информировать Заказчика о повреждениях, возникших на Объекте в ходе выполнения работ по Договору.

6.1.13. Проводить расследование несчастных случаев, произошедших с работниками Подрядчика на территории Заказчика, оформлять акты формы Н-1 и другие документы по расследованию несчастных случаев на производстве (протоколы измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, оценки оборудования по фактору травмобезопасности, сертификация работ по охране труда и др.), в соответствии с установленными сроками.

6.2. Подрядчик имеет право:

6.2.1.Требовать от Заказчика оплаты Работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

6.2.2.Привлекать субподрядчиков для выполнения Работ, предусмотренных настоящим договором. В случае привлечения субподрядчика, Подрядчик обязан согласовать условия субподряда с Заказчиком, и несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с настоящим договором и законодательством, действующим на территории РФ.

6.3.1.Обеспечить Подрядчика пропусками для прохода\проезда на территорию морского порта СПб (согласно предъявленным заявкам и спискам Подрядчика), к объектам Заказчика, обеспечить доступ на объект или к местам проведения Работ, а также подготовку самих мест к проведению Работ (уборка оборудования, материалов и т. п.).

6.3.2.Принять Работы и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим договором.

6.4.1.Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

6.4.2.Расторгнуть настоящий договор в случаях и порядке, указанных в статье 7 договора.

6.4.3.Приостановить оплату Работ, уведомив об этом Подрядчика, в случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п.6.1.7. настоящего договора, до момента их исполнения.

6.4.4.Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ.

6.4.5.При выполнении Работ стороны принимают на себя обязательство о неразглашении третьим лицам характера, объема и стоимости выполненных Работ.

6.4.6. Запретить Работы, в случае нарушения п. 3.3, 3.4. и 6.1.1. или по иным обстоятельствам, если имеются на то причины (возможность травмирования или угроза жизни рабочим и третьим лицам, повреждение оборудования при проведении Работ и т. п. случаи).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Подрядчик и Заказчик за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору обязательств несут ответственность в соответствии с настоящим договором и законодательством, действующим на территории РФ.

7.2. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки и уплатить неустойку, предусмотренную настоящим договором. Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7.3. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию результатов Работы по назначению, Заказчик вправе по своему усмотрению:

7.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

7.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;

7.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика;

7.3.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе и после выполнения Работ (из-за некачественного их выполнения), отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее окончательной приемки Заказчиком (п.5.3. договора) несет Подрядчик.

7.5. За нарушение сроков выполнения Работ по заявке, Заказчик вычитает у Подрядчика пени в размере 10 (десяти)% от стоимости работ за каждый просроченный день от итоговой суммы выполняемой заявки, указанной в п. 3.1. настоящего договора при условии, что нарушение сроков выполнения заявки произошло по вине Подрядчика.

7.6. В случаях, если Подрядчик при выполнении Работ неоднократно допускал несоблюдение сроков и некачественное исполнение заявки, нарушал правила по охране труда и промышленной безопасности, не выполнял требования режима и пропускной системы, скрывал факты нанесения ущерба работникам, имуществу Заказчика и третьих лиц, а также совершал другие нарушения, указанные в п.6.1. настоящего договора и Заказчик принимает решение о расторжении договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30% от общей сумы стоимости выполненных Работ по заявкам (п.3.1.) и выплаченной на день расторжения договора.

7.7. За нарушение сроков оплаты Работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику, по его требованию, пени в размере 0.1% от суммы, срок уплаты которой нарушен, за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.

7.8. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего договора, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, препятствующих или делающих невозможным надлежащее исполнение обязательств. О наличии таких обстоятельств сторона, подвергшаяся их

воздействию, обязана незамедлительно уведомить другую сторону. Подтверждением действию таких обстоятельств служит документ, выданный соответствующим органом.

7.9. Подрядчик несет ответственность за все случаи и происшествия, случившееся по его вине при исполнении обязательств по договору, в том числе и за сотрудников своей фирмы и третьих лиц, привлекаемых к Работам.

7.10. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за вред, причиненный своими действиями, действиями своих сотрудников, действия привлеченных им субподрядной организацией в рамках исполнения настоящего Договора, жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

7.11. Исполнитель несет полную ответственность за обращение с отходами и выполнение законодательных требований РФ в сфере охраны окружающей среды, а также самостоятельно осуществляет, в случае необходимости, платежи за фактическое загрязнение окружающей природной среды.

Читайте так же:  Доверенность на расчетный счет сбербанка

8. ГАРАНТИЙНОЕ УДЕРЖАНИЕ.

8.1. Гарантия качества выполненных работ, выполнения взятых на себя договорных гарантийных обязательств, соблюдения сроков выполнения работ, а также риски Заказчика, связанные с гарантийным выполнением Подрядчиком гарантийных обязательств и с компенсацией возможных убытков Заказчика, обеспечиваются в виде гарантийного удержания в размере 10 % от стоимости фактически выполненных работ по каждой из заявок, на основании подписанного уполномоченными представителями Сторон актов приемке выполненных работ.

Итоговая сумма гарантийных удержаний рассчитывается как сумма гарантийных удержаний по каждому акту приемке выполненных работ.

8.2. Заказчик вправе за счет гарантийного удержания компенсировать свои обоснованные затраты, которые могут быть вызваны ненадлежащим исполнением обязательств по договору Подрядчиком, в частности, производить оплату, либо компенсировать свои расходы по устранению допущенных Подрядчиком и не исправленных им в установленный срок недостатков в работах а так же убытков причиненных Подрядчиком Заказчику либо третьим лицам.

8.3. При удержании определенной части суммы из общей суммы гарантийного удержания Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Подрядчику уведомление с указанием основания и суммы удержания. В случае возникновения спора по поводу обоснованности затрат одной из сторон договора (Заказчика или Подрядчика), которые могут быть вызваны ненадлежащим исполнением обязательств одной из сторон по договору, согласно условиям настоящего пункта, сторона договора, имеющая вышеуказанные претензии, вправе за свой счет провести соответствующую экспертизу. Если по результатам экспертизы затраты одной из сторон договора не будут признаны обоснованными, последняя возместит расходы, связанные с проведением экспертизы.

8.4. Гарантийное удержание возвращается Подрядчику в следующем порядке:

— итоговая сумма гарантийных удержаний по настоящему договору возвращается Подрядчику после подписания «акта технического состояния объектов порт СПб» и выявленных повреждений после уборки снега и наледи», в случае отсутствия дефектов и повреждений причиненных в результате некачественного исполнения работ Подрядчиком в рамках настоящего договора. В противном случае гарантийные удержания возвращаются после устранения Подрядчиком всех выявленных дефектов, повреждений и убытков причиненных Подрядчиком Заказчику либо третьим лицам, на основании актов приемки выполненных работ.

8.5. Гарантийное удержание выплачивается Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания документов, указанных в пункте 8.4., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре, за вычетом обоснованно затраченных Заказчиком сумм и прочих компенсаций, в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по договору в период гарантийного срока.

9. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:

9.1.1. Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

9.1.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора;

9.1.3. В иных случаях установленных законом РФ и указанных в п. 7.6. настоящего договора.

9.2. Расторжение договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путем письменного уведомления Подрядчика об этом. С момента получения уведомления о расторжении договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и совершить иные действия, предусмотренные настоящим договором.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1.Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора или в связи с ним, урегулируются путем проведения переговоров между сторонами.

10.2. Если стороны не пришли к согласию, то вправе решать спорные вопросы в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством. До обращения в суд обязательно предъявление претензий. Срок ответа — тридцать дней с момента получения претензий.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.Сроки договора могут быть изменены из-за сложившихся погодных условий по предварительному письменному согласованию сторон. В этом случае стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, предусматривающее внесение указанных изменений. В случае если согласованные сторонами изменения влекут изменения данных, содержащихся в документации/калькуляции, прилагаемой к договору, то документация/калькуляция также должны быть изменены и/или дополнены.

11.2.Подрядчик, письменно не сообщивший Заказчику о необходимости выполнения дополнительных Работ, не учтенных в документации/калькуляции (Приложение , 5 и п.4), не вправе требовать оплаты этих Работ.

12.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12.3.Все уведомления, связанные с настоящим договором, должны направляться сторонами в письменной форме.

12.4.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по нему.

12.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

13.1.Приложениями к настоящему договору являются:

1. Стоимость работ;

2. Образец (форма) «акта технического состояния Объектов СПб»;

3. Образец (форма) «акта технического состояния (акт выявленных повреждений) во время производства работ»;

4.Техническая характеристика объектов подлежащих уборке от снега и наледи в СПб»;

5. Образец (форма) заявки на выполнение работ по договору.

13.2. Указанные приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

«Заказчик»: порт Санкт-Петербург»

Адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5

Расчетный счет: 40702810800000001662 в КОМБАНК»

Кор./счет 30101810700000000704 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ в г. Липецк

Уборка снега с крыш

Подборка наиболее важных документов по запросу Уборка снега с крыш (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Нормативные акты: Уборка снега с крыш

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Уборка снега с крыш

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Формы документов: Уборка снега с крыш

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Очистка кровли от снега, уборка снега

Очистка кровли крыш от снега — это основной сезонный вид деятельности компании «Альпсити» с 1999 года. Узко специализируясь исключительно на очистке кровли крыш от снега, наше предприятие приобрело уникальный технологический опыт, сформировала действительно профессиональный коллектив специалистов, получила весомый ряд признаний со стороны крупных и известных организаций. За это время нашей компанией обслуживалось более 600 объектов в Москве и ближнем подмосковье. Около 15 профессиональных и укомплектованных бригад проведут уборку снега с крыш в любое удобное для вас время и день недли, опытные менеджеры помогут выбрать оптимальную схему уборки от снега для вашего здания, современный парк снегоуборочной спецтехники позволит значительно сократить сроки проведения уборки.

Очистка кровли от снега — сезонное поле деятельности для промышленных альпинистов нашей компании, значительный штат которых позволяет нам выполнять очистку крыш от снега на любой высоте и поверхности. Очистка кровли крыши от сосулек — следующее поле деятельности нашей компании, работы по очистке кровли ведутся с ноября, достигая пиковых нагрузок в конце марта во время активного таяния снега. Уборка крыш от снега и наледи выполняется как на разовой основе, так и на условиях пстогянного абонентского обслуживания. Обслуживание крыш зданий на постоянной основе может выполняться в виде очистки от снега 1,5 м от края кровли или полноценной очистке крыш от снега по всей площади кровли.

Погодные условия, высота объекта при уборке снега, как правило, не являются для нас ценообразующим фактором. Уборка крыш от снега и сосулек ведется почти при любых погодных условиях и высотах, кроме погоды с сильными порывами ветра. Таким образом, заключив с нами договор на зимнее обслуживание по постоянной очистке крыш, вы сможете быть уверены (это закреплено условиями договора) — каждый снегопад, оттепель с неизбежными сосульками — не причинит вам прежних неудобств, сохранит целостность здания, обезопасит людей проходящих под окнами вашего здания от падения сосулек и льда.

Стоимость уборки снега зависит от периодичности уборки снега и плошади кровли крыш. Гибкая ценовая система скидок и тарифов на уборку снега, учитывающие особенности архитектуры здания, пожелания заказчика, виды кровли, надеемся, позволят вам заказать тот тип уборки от снега, которая действительно нужна для вашего здания и станет необременительной для бюджета. При различных работах на фасаде нами используется высококачественная доска обрезная и фанера водостойкая для строительства лесов. Приведенный на сайте список услуг является ориентировочным — проконсультировавшись по телефону или пригласив менеджера по уборке снега, мы сможем предложить качественно более полную схему услуг и работ. Весной наша компания выполняет мойку фасадов и их чистку на любых высотах.

Менеджеры по уборке снега нашей компании — молодые, динамичные и энергичные профессионалы своего дела — выезжают для ознакомления с объектом традиционно бесплатно. Пригласив на объект менеджера нашей компании вы получите подробную смету работ по очистке кровли от снега, образец договора — и, еще не заключая договор, сможете не торопясь сравнить условия и цены на обслуживание с другими компаниями по уборке снега. Многолетний опыт и демократичная ценовая политика в области очистки кровли позволяют нам практически всегда становится выбором большинства клиентов.

Работайте с «Альпсити» — специализированой московской компанией по уборке снега и очистке кровли крыш!

МЧС России информирует

18 октября 2015

МЧС России информирует, что в связи с ожидающимися снегопадами и гололедами в Москве и подмосковье в ближайшие недели существует опасность обрывов линий электропередач, а также деформации и обрушения кровлей культурно-массовых и спортивных зданий. В этом плане особое значение примает своевременная уборка снега с крыш зданий, комплексная очистка крыш от снега.

Читайте так же:  Независимый адвокат это

«Снегопад»

18 октября 2015

С 28 января инспекторы Государственного административно технического надзора за уборкой снега и очисткой кровли начали плановую операцию «Снегопад». В ходе проверок инспекторы осуществляют контроль за своевременной уборкой снега улиц, площадей, дворов и внутриквартальных территорий населенных пунктов. За невыполнение установленного законом порядка уборки снега ответственных за это лиц административно-технические инспекторы будут штрафовать: должностных на сумму от 1000 до 5000 рублей, юридических от 10000 до 30000 рублей.

3000 кубометров снега

18 октября 2015

Новый рекорд по приему снега установил крупнейший подмосковный полигон для таяния снега. Только за последние 2 недели уборки снега в Москве полигон принял более 3000 кубометров снега

600 человек на уборке

18 октября 2015

До двух тысяч человек привлечены на СК железной дороге для уборки от снега станций и хозяйственных помещений, информирует агентство «Интерфакс-Юг». По информации службы СКЖД, в середине января только на одной Ростовской дистанции число работников, занятых в уборке снега, превысило 600 человек

Очистка кровли от снега

Очистка кровли от снега


Зима приносит как свои радости, так и проблемы. Это относится к снегу, который скапливается на кровлях. Белый и пушистый снег, которому мы так радуемся, может доставить немало бед, если вовремя не будет убираться с крыш.

Особенно проблемы со снегом касаются плоских кровель или имеющих небольшой уклон. Островерхие крыши практически не задерживают на своей поверхности снежные массы, а вот кровля более пологие собирают на себе достаточно много снега.

Чем грозит такое скопление?

В первую очередь повышается нагрузка на стропильную систему, которая передается на стены и фундамент. Если в качестве кровельного материала выбран профлист или металлочерепица, а шаг обрешетки не рассчитан на повышение нагрузки, то, как результат будет прогибание кровли в местах скопления снежных масс. Прогибание несет за собой нарушение герметичности стыков и как следствие протечки.

Больше всего снега скапливается в ендовых, разжелобках, в местах примыкания к кровле мансардных и слуховых окон, на карнизных свесах. Постепенно подтаивая при оттепелях, снег образует воду, которая находит малейшие щели и просачивается в подкровельное пространство, увлажняя утеплитель или напрямую протекая через перекрытие в дом. При этом ржавеют все незащищенные конструктивные элементы крыши, выполненные из металла.

Наша компания предлагает не ждать развития такого сценария, а заранее заключить договор на очистку крыши в течение всей зимы. Это предотвратит лавинообразный сход снежных масс и сохранит не только ваше имущество, но, возможно, здоровье и жизнь вам и вашим близким.

Наши специалисты обладают всеми профессиональным и навыками и защитными средствами. У нас имеется специальная снегоуборочная техника, которая позволяет быстро очищать крыши большой площади.

Мы можем предложить вам следующие услуги:

  • разовая очистка кровли
  • абонентской обслуживание
  • урегулирование вопросов с АТИ

Мы гарантируем, что в процессе работы не будет повреждена кровля и водосточная система!

Разовая очистка кровли от снега

Если вам необходимо разово очистить вашу кровлю, то вы можете позвонить нам и по вашей заявке к вам приедут наши специалисты. Обратите внимание, что уборка снега может быть произведена по заявке заказчика в день обращения!

Абонентское обслуживание

Очистка производится несколько раз в месяц, в зависимости от частоты выпадения осадков. Практика показывает, что при абонентском обслуживании стоимость одной очистки оказывается существенно ниже, чем при разовых вызовах. При заключении договора на обслуживание на всю зиму — мы предоставляем дополнительные скидки!

Виды выполняемых работ

  • Очистка всей поверхности кровли от снега;
  • Очистка по периметру (1,5 метра) кровли;
  • Удаление наледи и сосулек с края кровли;
  • Уборка снега с плоской кровли снегоочистителем.

Дополнительные сведения по очистке кровли от снега:

Договор на очистку кровли от снега, правила

Крыша любого сооружения требует своевременного и качественного ухода, особенно в зимнее время. Ведь снежные массы, скапливаясь, создают огромную нагрузку на конструкцию кровли, грозя ее обрушением. А падение сосулек и сход снега с крыши опасны как для людей, так и для прилегающих строений и припаркованного поблизости автотранспорта. Но и тающий снег не менее коварен – просачиваясь в трещины и расширяясь при замерзании, он постепенно разрушает фасад здания. Поэтому периодическая уборка снежных наносов так важна, причем делать эту опасную работу должны подготовленные специалисты. Целесообразно заключить разовый или долгосрочный договор на очистку кровли от ледяной корки и снега, обратившись в профильную компанию. Таковой является ООО «СпецУборка»: наши квалифицированные специалисты-высотники аттестованы для выполнения данных работ и обеспечены необходимым снаряжением. Оформив договор на очистку кровли, наши клиенты больше не беспокоятся о ее состоянии и о скоплениях снега на крыше.

Об этом заботятся сотрудники нашей компании — они предотвращают наступление всех негативных явлений, выполняя быстро и безопасно все работы, которые предусматривает договор на очистку кровли, а к ним наряду с удалением снега и ледяной корки относятся также предварительный осмотр покрытия и подготовка крыши к работе.

Уборка крыш зимой – это и опасное, и технически сложное мероприятие. В зависимости от покрытия и конфигурации крыши, плотности лежащего на ней снега или ледяной корки определяется способ их удаления и подбираются инструменты. Поэтому вначале специалист проводит осмотр и оценивает особенности предстоящих работ, составляя с их учетом договор, очистка кровли от снега будет безопасной и качественной тогда, когда подготовлены и работники, и сама кровля. Это особенно важно учесть тем заказчикам, у которых здания увенчаны крышами необычной, сложной формы. На таких крышах чаще всего образуются многочисленные сосульки и обледенение, которые необходимо удалять, но они существенно затрудняют эту работу. А потому иногда необходимо монтировать специальные ограждения или крепления для страховки на поверхности крыши, чтобы сделать возможным ее обслуживание. Важно помнить, желая получить хороший результат и заключая с нами договор – очистка кровли от снега и наледи происходит гораздо проще и быстрее, если еще до наступления сильных снегопадов специалистам обеспечены все необходимые условия для работы. Да и уборка подготовленной крыши будет обходиться гораздо дешевле, чем работа на неподготовленной и опасной поверхности.

Такая подготовительная работа важна еще и потому, что она закреплена нормами по чистке кровель. Компания ООО «СпецУборка» всегда тщательно соблюдает правила очистки кровли от снега, сохраняя таким образом безопасность окружающих и своих рабочих, а также сберегая покрытия от повреждений во время уборки.

Руководствуясь этими правилами, наши сотрудники обязательно ограждают опасную зону, в которой производится сброс снега с крыши. Они применяют только те инструменты, которые будут безопасны для кровельных материалов. Поэтому наша компания готова принять на себя ответственность за безопасную очистку крыши и ее состояние после уборки. Результатом работы является очищенная от снега, наледи и сосулек крыша; если предварительная подготовка была проведена тщательно, то вся процедура может занять всего несколько часов. После ее завершения снег может быть собран и вывезен с территории, если это оговаривается в договоре, если же нет – наши работники в любом случае освобождают проезжую часть или тротуар от сброшенного с крыши снега. Таким образом, подходя к своей работе профессионально и ответственно, соблюдая все предписания и правила очистки кровли от снега, наша компания гарантирует своим заказчикам быструю, безопасную и аккуратную уборку крыш. Мы работаем в удобное для клиентов время суток, выезжая по срочным заказам или производя регулярное обслуживание и готовы к сотрудничеству с Вами.

Похожие статьи:

  • Образец заявления на учебный отпуск с сохранением заработной платы Заявление на учебный отпуск Оформление заявления на учебный отпуск – необходимая часть процедуры ухода в отпуск сотрудника, находящегося на обучении. Каждый работник имеет полное право совмещать трудовую деятельность и учебу – эта норма установлена в Трудовом кодексе […]
  • Приказ 400 о призыве Действующая редакция ПРИКАЗ Министра обороны РФ от 02.10.2007 N 400 (ред. от 19.01.2011) "О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 НОЯБРЯ 2006 Г. N 663" (вместе с "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С […]
  • С какого момента платится пособие до 15 лет С какого момента платится пособие до 15 лет Вопрос: Отпуск по беременности и родам предоставлен сотруднице до 12 сентября включительно. 1 июля у нее родился ребенок. Когда назначить ежемесячное пособие по уходу за ребенком? С 1 июля (с даты рождения ребенка) или с 13 […]
  • Пособие на 3 ребенка в 2019 году ярославль Детские пособия в Ярославле и Ярославской области в 2019 году В Ярославле и области при начислении социальных выплат не применяются никакие районные коэффициенты. Именно поэтому все федеральные пособия назначаются и выплачиваются в том же размере, что установлен для […]
  • Договор на оказание услуг диджея Договор аренды выездного караоке Договор на оказание услуг выездного караоке № г.Москва "___" _________ 2017 г. Выездное караоке в лице­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", и […]
  • Требования для combat arms Системные требования Combat Arms Combat Arms – это относительно новая игра, которая совсем недавно вышла из состояния ЗБТ. Но это не помешало ей заполучить множество фанатов, которые уже зарегистрировались и играют в эту игру. Вы тоже хотите начать играть. Тогда вам […]